Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAProcesal. Derecho de defensa. Defecto legal. Objeto
En la ciudad de La Plata, a 27 de abril de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 55.300, «Concivi S.A. contra Municipalidad de La Matanza. Demanda contencioso administrativa».
ANTECEDENTES
I. La empresa constructora Concivi S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Matanza, con el objeto de que se anule el decreto 913 del 31-V-1993 por el que se rescindió el contrato oportunamente perfeccionado en el marco de la licitación pública 19/1983, con pérdida del depósito de garantía más el importe de los gastos de reparaciones, mantenimiento y corrección de vicios ocultos.
Peticiona que se condene a la demandada al pago de los certificados de obra básica 27, 28 y 29, más los certificados 9, 10, 11, 12 y 13 del adicional dos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del adicional tres, actualizados y con los respectivos intereses.
Manifiesta, que en su denominación anterior -Graziani S.A.C.I.I.C.P.- resultó adjudicataria de la referida licitación tendiente a la ejecución de la obra «Remodelación del Hospital Materno Infantil de González Catán, Dr. Equiza», cuya apertura se realizó el 4-XI-1983 con valores cotizados al mes de julio de dicho año, conforme lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.
Destaca, que el plazo de inicio de obra se prolongó «durante un largo tiempo» hasta que fue programada su ejecución en el término de «… doce meses y medio a contar desde diciembre de 1984 por lo que debió haberse concluido a fines de 1985».
Manifiesta, que en virtud de las dificultades financieras por las que atravesaba la comuna se sucedieron demoras que generaron la acumulación de importantes acreencias a su favor y la necesidad de financiar los atrasos en la cancelación de certificados, además de gastos improductivos, créditos por aplicación incorrecta del desagio, iniquidad en el cálculo dinámico del componente financiero implícito y distorsiones provocadas por el procedimiento de cálculo de los índices promedio.
Señala, que ante tal situación, el 22-XII-1988 fue suscripto el convenio denominado «de Finalización de Obra» en el que fue acordado el término de ejecución contractual en 100 días corridos conforme el plan de trabajos convenido el 14-XI-1988; la compensación yPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 15% DE DESCUENTO CON QR Y TRANSFERENCIA
Plan Básico
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos. Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo del orden Nacional y Provincial emanados de los distintos tribunales del país.
Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.
Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.
Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles del plan.
Plan Premium
Acceso ilimitado a más de 1.000.000 de documentos jurídicos actualizados diariamente. Incluye Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Incluye fallos de tribunales nacionales, federales, provinciales y de la CABA. Sumarios y textos completos. Legislación nacional y provincial. Acceso completo a más de 5400 modelos de escritos, oficios, contratos, demandas, contestaciones, recursos, cartas documento, notificaciones prejudiciales y judiciales.
Buscadores integrados con facilidad y simplicidad en sus búsquedas: Búsqueda simple, avanzada, por voces y por tribunal.
Acceso a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado. Sin pagos mensuales ni renovación automática para los Planes semestral y anual.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos documentos que se cargan diariamente en el sitio web.
Tendrá toda la información jurídica actualizada que necesita diariamente para el ejercicio profesional.
Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.
