Mis documentos    Documentos Relacionados   Guardar

CONTRATODE LOCACION DE OBRA

Entreel Sr. . . . . . . . . . . . . . . . , quien acredita identidadcon . . . . . N° . . . . . . . . . . , con domicilioreal

en la Ciudadde Provinciade . . . . . . . . . . . . . . . , en la calle . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . , a quien en

adelantese designarácomo «ELCOMITENTE» por una parte; y por la otra la sociedad» . . . . . . . . . . . »

domiciliadaen la Ciudadde . . . . . . . . . . . . . . . , provinciade . . . . . . . . . . . . . . . , calle . . . . . . . . . . . .

N° . . . . . representadaen este acto por el Presidentedel DirectorioSr. . . . . . . . . . . . . . . . , quien

acredita identidadcon . . . . . N° . . . . . , a mérito del PoderGeneralAmplioyde Administración

Disposiciónque[soshsc show="logged"] en este acto exhibe, pasadoDonante el Escribano. . . . . . . . . . . . . . . al folio . . . . . . . .

del RegistroN° . . . . . . . . . . del Partidode . . . . . . . . . . . . . . . a su cargo, el que contienefacultades

suficientespara este acto y que declaravigenteen todas sus partes; a quien en adelantese designará»LA

«, EMPRESApor la otra, se ha convenidoen celebrar el presentecontrato de Construcciónsujeto a las

siguientescláusulas: – – – – –

PRIMERA: OBJETO: CONTRATODELEl comitenteha resuelto refaccionar, decorar y construir en los

edificiosactualmenteconstruidosen el predio comprendidoentre las calles. . . . . . . . . . . . . . . y . . de la

localidadde . . . . . . . . . . . . . . . , Provinciade . . . . . . . . . . . . . . . , la siguienteobra: . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , para lo cual encomiendaal contratista la

dichasobras en las condicionesque se indicanen los artí­culossubsiguientes. – – – – –

: La construcciónSEGUNDA: FORMADECONTRATACIONse realizará por «ajuste alzado», vale decir por el

precio global y total que se deja indicadoen la cláusulaquinta. – – – – –

DELAOBRA: La empresaTERCERADIRECCIONdesignaal Arquitecto. . . . . . . . . . . . . . . , Matrí­cula

ProfesionalN° . . . . . . . . . . , DirectorTécnicode la Obra y representantede la misma frente a las

autoridadesmunicipales. – – – – –

Serán funcionesdel Directorde Obra las siguientes:

a) Medir los terrenos;

b) Estudiarlas reglamentacionesmunicipales;

c) Confeccionartodos los planosnecesariospara definir perféctamentela obra. en forma de que la

empresapuedaefectuar la obra tal cual fue proyectada, en todos sus detalles;

d) Redactarlas especificacionesde todos los rubros con el mismo criterio del incisoanterior. – – CUARTA:

CONTRATO: Son documentosDELDOCUMENTOSdel contrato y se firman de conformidad, el presupuesto

y las especificacionestécnicascon sus páginasuno a . . . . . y los siguientesplanos: . . . . . . . . . . . . . . . –

– – – –

QUINTADELCONTRATO: La obra se contrata por el importe global de pesosIMPORTE. . . . . . . . . ($ . . .

. . . . . . . . . . . . ) comprometiéndosela empresaa terminarla de acuerdotécnicasa las especificaciones

por este régimen. Al sólo efecto de referirse a las cuotasde pago se desglosaeste precio en tres rubros:

Obra l. Pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ), (. . . . . % del total).-.

Obra2. Pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ), (. . . . . % del total).-

Obra Pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ), ( . . . . . % del total). – – – – –

DEPAGOSEXTA: FORMA: A la firma del presentecontrato el . . . . . % del mismo de acuerdoal siguiente

detalle: pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . ) en efectivoy pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($. .) en

pagarés, totalizandola suma de pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . .). Lospagarésque se recibenson

los numeradosdel 1 al . . . . . con vencimientosy montos que se detallanen recibo adjunto y firmado por

el Sr. . . . . . . . . . . . . . . . y el Sr. . . . . . . . . . . . . . . . , en representaciónde » . . . . . . . . . . . » por la

otra. – – – – –

A la terminaciónde cada obra u obras se labrará el acta de recepciónprovisoriay el comitente, se

comprometea abonar el . . . . . % correspondientey proporcionalde cada una de ellas y de acuerdoa los

montes establecidosen la cláusulaquinta, montos que se establecenpagar en cuotassegúndocumentadas

el siguientedetalle : el dí­a. . . de. . . . . $. . . . el dí­a, el dí­a. . . de. . . . . $. . . .

A los treinta dí­asde la recepciónprovisoriase labrará el acta de recepcióndefinitivay el comitentese

comprometea abonar el . . . . porcientocorrespondientey proporcionalde ellas de acuerdoa los montos

establecidosen la cláusulaquinta; montos que se establecenpagar en cuotassegúneldocumentadas

siguientedetalle:

el . . . / . . . / . . . pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . );

el . . . /. . . / . . . pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . );

el . . . / . . . /. . . pesos. . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . );

. . . . . . . . . . . . . . . – – – – –

: DESEPTIMA: PLAZOENTREGALa empresadeberá comenzar1as obras inmediatamentededespués

firmado el presentecontrato y las deberá entregar de acuerdoal siguienteplan:

Obra 1: el dí­a . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 200 . . . ;

Obra 2: el dí­a . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 200 . . . ;

Obra 3: el dí­a . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 200 . . . Por otra parte el comitentease compromete

entregar el terreno y los edificiostotalmente desocupadosel dí­a . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 200 . . .

Se consideraránúnicascausalesde prórroga de los plazosde entrega establecidos:

a) Losdí­asde huelgao paro decretadospor gremios afectadosa la obra;

b) Acontecimientosde origen natural, extraordinariosy de caracterí­sticastales que impidan a la empresa

la adopciónde medidasnecesariaspara preveerlo;

c) Losactosde la. AdministraciónPúblicaque impidan la normal marcha de la obra. – – – – –

: Serán obligacionesOCTAVA: OBLIGACIONESDELAEMPRESAde la empresa:

a) Proveere instalar los plantelesy equiposnecesarios.de acuerdoa la importanciade la obra y para

darle un ritmo que garanticeel cumplimientode los plazosde entrega;

b) Planearlos métodosde trabajo , que aunquetengansus interesesosean en perjuicio de la calidad

celeridadde la obra;

c) Arbitrar los mediospara lograr los enseresy operarios que asegurenbuenaproducciónde trabajo y la

mejor calidaddel mismo, con el objeto que la obra respondayal fin con que ha sido inspirada, concebida

preparada;

d) Emplearpersonalcompetentey ejecutar todos los trabajos de la obra que debansubcontratarse, con

sub-contratistasidóneosy responsables;

e) Mantenerlimpia y ordenadala obra durante su ejecución;

f) Cumplirtodo lo que disponganlas LeyesProvincí­alesy Nacionales, reglamentacionesadministrativasy

ordenanzasmunicipalesy policí­a; vigentesen la jurisdicciónde la obra, asumiendola plena

responsabilidadpor las obras realizadaspor sí­ o por sus sub-contratistas;

g) Abonarpor su cuentatodos los pagosde derechose impuestosque pudierangravar a la construcción,

ObrasSanitariasy Gasdel Estadoque estarán a cargo del comitente; de toda responsabilidadpor

cuestionesobreras, seguro, leyessociales, etc., las que estarán absolutamentea su cargo;

i) Poneral frente de la obra a un capatazidóneo, el que permaneceráde continuomientras se trabaje en

ella. – – – – –

C0MITENTE: Serán obligacionesDELNOVENA: OBLIGACIONESdel comitente:

a) Abonarpuntualmentelas cuotaspactadas;

b) Facilitara la empresapara la mejor disposicióna lade su obrador, todo el terreno correspondiente

manzanaen que se encuentranemplazadaslos edificiosa refaccionary a construir;

c) Gestionarla conecciónde gas natural o en su defectohacersecargo de los costosy trámites necesarios

de la instalaciónde una baterí­a de gas envasado;

d) Gestionarla conecciónde fuerza motriz inmediatamentedespuésde la firma del presentecontrato. – –

: LosDECIMA: TRABAJOSADICIONALEStrabajos adicionalesoriginadospor modificaciones, ampliaciones,

cambiode calidad, etc., serán ejecutadossólo por autorizaciónescrita del comitentedely aprobación

presupuestocalculadopara la empresa. – – – – –

DECIMODELPRECIOPRIMERA: VARIACIONES: El importe del presentecontrato ha sido calculadopor la

empresaen previsiónde posiblesvariacionesde precio de los materiales, reconociéndosepor lo tanto

solamentelos aumentosde jornales otorgadospor convenio. A tal efecto se estima que la mano de obra

insumeel . . . . . % del total. – – – – –

DECIMOSEGUNDA: COMISIONDE: El comitenteCONTROLdesignaa los señores. . . . . . . . . . . . y . . . . .

. . . . . . . . . . integrantesde la comisiónde control, que será la únicaque se entenderácon la empresa

para todas las cuestionesrelativasa la obra y a este contrato. – – – – –

DELCONTRATODECIMOTERCERA: RESCISION: El contrato podrá rescindirsepor las siguientescausas:

a) Por violacióngrave de sus disposicioneso en lo establecidoen las especificaciones;

b) Por abandonode la obra;

c) Por incumplimientode los plazospedidos;

d) Por falta reiterada del cumplimientopor parte del comitenteen los pagosa la empresa. – – – DECIMO

: AmbasCUARTA: PENALIDADESpartes convienenen establecerlas siguientespenalidadesen casode que

la empresano de cumplí­mientoa las fechasestablecidaspara cada una de las obras objeto de este

contrato. En lo que se refiere a la entrega de los trabajos terminadosa la fecha de vencimientode los

documentosque el comitentese comprometea abonar y que constituyenel valor igual al . . . . . %

correspondientey proporcionala cada una de las obras, será prorrogada en un mes en la primera semana

de atraso, en dos mesesen la segundasemanade atraso, en . . . . . mesesdeen la tercera semana

atraso, en . . . . . mesesen la cuarta semanade atraso, tomandoen cuentacada obra en particular. – – – –

–

DECIMOQUINTA: GASTOS: Serán abonadoDESELLADOpor ambas. partes en igual proporción

: LasDECIMOSEXTA: JURISDICCIONY DOMICILIOSESPECIALESpartes de comúnacuerdoase someten

los TribunalesOrdinariosdel DepartamentoJudicialde . . . . . . . . . . . . . . . renunciandoaexpresamente

cualquierotro fuero o jurisdicciónque pudiere corresponderlesy constituyendomiciliosyespeciales

legales: el comitenteen la Ciudadde . . . . . . . . . . . . . . . ; provinciade . . . . . . . . . . . . . . .; calle . . . . .

. . . . . . . . . . N° . . . . . , dondese tendrán por válidastodas las Notificaciónesy/o citacionesa que

hubiere lugar. – – – – –

las partes firman el presenteDECONFORMIDADen dos ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto en

la Ciudadde . . . . . . . . . . . . . . . a los . . . . . dí­asdel mes de . . . . . . . . . . . . . . . de 200 . . . – – – –

FIRMAS

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 15% DE DESCUENTO CON QR Y TRANSFERENCIA

Plan Básico

Consulte online  más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo  del orden Nacional y Provincial emanados de los distintos tribunales del país.

Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.

Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.

Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado.

Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles del plan.

Plan Premium

Acceso ilimitado a más de 1.000.000 de documentos jurídicos actualizados diariamente. Incluye Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

Incluye fallos de tribunales nacionales, federales, provinciales y de la CABA. Sumarios y textos completos. Legislación nacional y provincial. Acceso completo a más de 5400 modelos de escritos, oficios, contratos, demandas, contestaciones, recursos, cartas documento, notificaciones prejudiciales y judiciales.

Buscadores integrados con facilidad y simplicidad en sus búsquedas: Búsqueda simple, avanzada, por voces y por tribunal.

Acceso a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado. Sin pagos mensuales ni renovación automática para los Planes semestral y anual.

Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos documentos que se cargan diariamente en el sitio web.

Tendrá toda la información jurídica actualizada que necesita diariamente para el ejercicio profesional.

Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.

Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.