Mis documentos    Documentos Relacionados   Guardar

DECRETO 2874/1975

OBRAS PúBLICAS

Obras paralizadas. Prosecución. Variaciones de costos

del 10/10/1975; publ. 27/10/1975

Visto la situación creada en numerosas obras públicas que se realizan por contrato, como consecuencia de la ruptura de la ecuación económico financiera, derivada de factores no imputables, en general, ni al Estado ni a sus contratistas sino al desequilibrio de las contraprestaciones que se genera especialmente en el alza de los insumos y en la merma coyuntural del abastecimiento de los elementos concurrentes a su realización; y

Considerando:

Que la expresada situación ha determinado que un importante número de obras de distinta í­ndole se encuentran paralizadas con perjuicio de los planes de recuperación y desarrollo de la infraestructura y servicios.

Que el art. 5 de la ley 12910 dispuso que en dichos casos debí­a examinarse la posibilidad de proseguirlas, atendiendo a las causas particulares de la paralización, mediante modificaciones técnicas o por el reajuste de precios, plazos y condiciones del contrato.

Que las causas que originan actualmente la paralización de las obras se encuentran, por lo general, en el extraordinario e imprevisible encarecimiento de los costos y parcial desabastecimiento provocados por la situación económica internacional y su inevitable repercusión en el mercado interno del paí­s.

Que por lo tanto se reproduce hoy la situación contemplada por la ley 12910 , haciendo por ende aplicables sus preceptos a la solución de los problemas de que se trata.

Que el decreto 3772/1964 , reglamentario de la misma, sólo autorizó esta aplicación en los casos de paralización debida a actos del poder público, por estimarse que habí­an perdido vigencia los referidos a la situación internacional que motivó la sanción de la ley 12910 .

Que habiendo variado sustancialmente las circunstancias, corresponde dejar establecido que las medidas necesarias para la prosecución de las obras paralizadas que dicho decreto señala, son plenamente aplicables a las que se hallaren en tal estado como consecuencia del encarecimiento extraordinario o del desabastecimiento de los materiales de construcción.

Por ello,

El presidente provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo decreta:

Art. 1.– Agrégase al párr. 1 del art. 14 del decreto 3772/1964 , y a continuación del vocablo públicos:

“O por otras causas excepcionales e imprevistas, sobrevinientes al contrato, originadas en la situación económica de la plaza”.

Art. 2.– Comuní­quese, etc.

Luder – Cafiero

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 15% DE DESCUENTO CON QR Y TRANSFERENCIA

Plan Básico

Consulte online  más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo  del orden Nacional y Provincial emanados de los distintos tribunales del país.

Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.

Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.

Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado.

Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles del plan.

Plan Premium

Acceso ilimitado a más de 1.000.000 de documentos jurídicos actualizados diariamente. Incluye Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

Incluye fallos de tribunales nacionales, federales, provinciales y de la CABA. Sumarios y textos completos. Legislación nacional y provincial. Acceso completo a más de 5400 modelos de escritos, oficios, contratos, demandas, contestaciones, recursos, cartas documento, notificaciones prejudiciales y judiciales.

Buscadores integrados con facilidad y simplicidad en sus búsquedas: Búsqueda simple, avanzada, por voces y por tribunal.

Acceso a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado. Sin pagos mensuales ni renovación automática para los Planes semestral y anual.

Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos documentos que se cargan diariamente en el sitio web.

Tendrá toda la información jurídica actualizada que necesita diariamente para el ejercicio profesional.

Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.

Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.